Судове рішення #636471
19/73(25/284-06)-07


ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


УХВАЛА

11.05.07р.

Справа № 19/73(25/284-06)-07


За позовом  Закритого акціонерного товариства "Криворіжаглобуд", м.Кривий Ріг 

до  Товариства з обмеженою відповідальністю "Крома", м.Кривий Ріг 

про стягнення 10824,74 грн.


Суддя Кощеєв І.М.

СУТЬ СПОРУ:

      Позивач звернувся з позовом до відповідача і просить стягнути штраф за порушення строків виконаних робіт в розмірі 9212,40 грн.; пеню за порушення строків виконання робіт  в сумі 506,86 грн.; заборгованість по сплаті наданих позивачем послуг на підставі п.3.7 Договору підряду №81 від 13.07.2005р. в сумі 552,74 грн.; штраф за несплату наданих позивачем послуг на підставі п.3.7 Договору в сумі 552,74 грн.

     Відповідач проти позову заперечує, оскільки не має правових підстав застосовувати умови договору, які суперечать вимогам законодавства.  

       Від відповідача надійшла зустрічна позовна заява про визнання недійсним пункту 11.3 "Договору субпідряду №81 на ремонтно-будівельні роботи" від 13.07.2005року, який укладено між ЗАТ "Криворіжаглобуд" і ТОВ "Крома".

   У зв'язку з перебуванням судді Петренко І.В. у відпустці з 23 квітня 2007р., розпорядженням від 06.04.2007р. призначення справ у цей період покладено на суддю Кощеєва І.М.

      Враховуючи наведене, господарський суд знаходить достатньо підстав для прийняття зустрічної позовної заяви для спільного розгляду з первісним позовом.

         На підставі викладеного, керуючись ст.ст.22, 60, 86 ГПК України, господарський суд, -


УХВАЛИВ:        

          Прийняти зустрічну позовну заяву для спільного розгляду з первісним позовом.  

         Розгляд зустрічної позовної заяви відповідача призначити на 22.05.2007р. 12 годин 30 хвилин, каб.31.

          Позивачу до судового засідання надати відзив на позов.

     Явка в судове засідання повноважних представників учасників судового процесу обов’язкова.


Суддя

                  І.М. Кощеєв



 



 

 



Коментарі
Коментарі відсутні
Потрібна автентифікація

Потріблно залогінитись, щоб коментувати

Логін Реєстрація