ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

          "26" лютого 2009 р.                                                                      Справа №1/16

За позовом    Товариство з обмеженою відповідальністю "Конгломерат"

до Приватне унітарне підприємство будівельна компанія "Ваша криша"

про стягнення штрафних санкцій - 293017,77 грн.

Суддя  Желiк Борис Євграфович

Представники:

позивача  Шимчук С.В., Сачук Ю.С.          

відповідача не з'явився           

в засіданні приймали участь  

СУТЬ СПОРУ:

 Провадження у справі порушено ухвалою господарського суду Чернівецької області від 5 лютого 2009 року за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) “Конгломерат” м.Кузнецовськ Рівненської області про стягнення на його користь з  Приватного унітарного підприємства Будівельна компанія (ПУБК) “Ваша криша” м.Чернівці 293017,77 грн. штрафу за кожен день прострочення у період з 16 липня 2008 року по 14 січня 2009 року (183 дні) виконання зобов’язань згідно з п.10.2 договору субпідряду від 23.02.2008р. №23/02-08 СП, який було укладено між ПУБК “Ваша криша”, підрядником, та ТОВ “Конгломерат”, генпідрядником, на виконання підрядником робіт по влаштуванню дахів 5-секцій житлових будинків за адресою: село Липини Луцького району Волинської області.

          Обґрунтовуючи позовні вимоги у справі, позивач посилається на наступні обставини і докази.

          Пунктом 10.2 договору №23/02-08СП передбачено, що у випадку прострочення підрядником строків виконання робіт згідно з п.2.1, він сплачує генпідряднику штраф у розмірі 0,5%  від суми невиконаних робіт за кожний день прострочення.

          Станом на день звернення позивача з позовом до суду, згідно підписаних сторонами актів приймання виконаних за договором робіт, вартість виконаних відповідачем робіт складає 360498 грн.,  вартість невиконаних – 320238 грн.

          Згідно з п.7.2 договору термін виконання підрядних робіт – 15 липня 2008 року, який відповідачем порушено, у зв’язку з чим термін прострочення, за який нараховано штраф у позові на 21 січня 2009 року становить 183 дні.

          Відповідач в суд для участі у розгляді справи не з’явився, письмовий відзив суду не надав; 26 лютого 2009 року від нього надійшло клопотання про відкладення розгляду справи на інший день у зв’язку з неможливістю з об’єктивних причин (знаходження представника у відрядженні) забезпечити 26.02.2009 року участь в судовому засіданні повноважного представника.

          Зважаючи на клопотання відповідача, з метою всебічного, повного і об’єктивного дослідження всіх обставин і доказів у справі, керуючись ст.77 ГПК України, суд

  У Х В А Л И В :

1. Розгляд справи відкласти на 13:00 "17" березня 2009 р.

2.Відповідачу у строк до дня розгляду справи, подати документи витребувані від нього судом згідно з п.3 резолютивної частини ухвали від 05.02.2009 року.

          3.Участь сторін у розгляді справи визнати обов’язковою.

                       Суддя                                                                  Б.Є. Желiк